поиск по сайту
Контакты

При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок !!!

Строительство домов

IMG_1920.JPG

 

КОНТАКТЫ.
строительство домов в Москве
 

Договор подряда общая форма

 ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА)


     г. _______________                    "___" _________ 20 __ г.

     ______________________________________________________________,
        (наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)
действующий на основании устава,  именуемый в дальнейшем "Заказчик",
и _________________________________________________________________,
       (наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)
действующий на основании __________________________________________,
                                (устава, положения и т.д.)
именуемый в  дальнейшем  "Подрядчик",  заключили настоящий договор о
нижеследующем.
     

                        1. Предмет договора 


     1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную  в  пункте  1.2 настоящего договора,  и сдать ее результат
Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.
     
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: __________
___________________________________________________________________,
           (указать, какая работа должна быть выполнена)
именуемую в дальнейшем "Работа".

     Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется  предоставить
в  срок до "___"__________ 20 _ г.  необходимую проектную и сметную
документацию,   технические   условия,    предоставить    Подрядчику
оборудование, инструменты, материалы.

     1.3. Работу  Подрядчик выполняет из своих материалов,  на своем
оборудовании и своими инструментами.

     1.4. Срок выполнения работ с "___" _________ 20 __ г. до "___"
_________ 20 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить
работы досрочно.

     1.4.1. Работа  считается  выполненной  после  подписания   акта
приема-сдачи    Работы    Заказчиком    или    его    уполномоченным
представителем.
   
   
                   2. Права и обязанности сторон 


     2.1. Подрядчик обязан:
     
     2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

     2.1.2. Выполнить  Работу  в  срок,  указанный  в   пункте   1.4
настоящего договора.

     2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
     
     2.1.4. Безвозмездно   исправить  по  требованию  Заказчика  все
выявленные недостатки,  если в процессе выполнения работы  Подрядчик
допустил   отступление  от  условий  договора,  ухудшившее  качество
работы, в течение __________ дней.
     
     2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
 
     2.2. Подрядчик имеет право:
     
     2.2.1. При   неисполнении   Заказчиком   обязанности   оплатить
указанную  в п.3 настоящего договора цену.  Подрядчик имеет право на
удержание результата работ.

     2.3. Заказчик обязан:
     
     2.3.1. В течение  _____  дней  после  получения  от  Подрядчика
извещения об окончании Работы либо по истечении срока,  указанного в
пункте  1.4  настоящего  договора,  осмотреть  и  принять  результат
Работы,  а  при  обнаружении  отступлений  от  договора,  ухудшающих
результат Работы,  или иных недостатков в Работе немедленно  заявить
об этом Подрядчику.


     2.3.2. Оплатить  работу  по цене,  указанной в п.  3 настоящего
договора, в течение _____ дней с момента приемки результатов Работы.

     2.4. Заказчик имеет право:
     
     2.4.1. Во  всякое  время  проверять  ход  и  качество   Работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
     
     2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи
ему результата Работы,  уплатив Подрядчику часть установленной  цены
пропорционально части Работы,  выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.

   
                3. Цена договора и порядок расчетов 
   

     3.1. Цена настоящего договора состоит из:

     3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ____________________
________________________________________ руб.
       (сумма цифрами и прописью)

     3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ____________________
________________________________________ руб.
       (сумма цифрами и прописью)

     3.2. Цена настоящего договора составляет: _____________________
________________________________________ руб.
       (сумма цифрами и прописью)

     3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора  осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем договоре.

 
                     4. Ответственность сторон 


     4.1. За нарушение срока выполнения Работ,  указанного  в  п.1.4
настоящего договора,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере
___%  от суммы договора и пеню из расчета ___%  от суммы договора за
каждый день просрочки.

     4.2. Меры   ответственности   сторон,   не   предусмотренные  в
настоящем   договоре,   применяются   в   соответствии   с   нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
     
     4.3. Уплата  неустойки  не  освобождает  стороны  от выполнения
лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
     
     
                    5. Порядок разрешения споров 


     5.1. Споры  и  разногласия,  которые   могут   возникнуть   при
исполнении  настоящего  договора,  будут  по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.

     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
____________________________________________________________________
        (указать наименование и местонахождение третейского,
____________________________________________________________________
       арбитражного или народного суда, выбранного сторонами
___________________________________________________________________.
                       для разрешения споров)

 
                    6. Заключительные положения 


     6.1. Любые  изменения  и  дополнения  к   настоящему   договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения
к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
     
     6.2. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего договора.

     
               Адреса и банковские реквизиты  сторон 


     Заказчик _____________________________________________________
                             (адрес и банковские реквизиты)
   
     Подрядчик ____________________________________________________
                             (адрес и банковские реквизиты)
       
        
                      Подписи и печати сторон 

   
     Заказчик
     _______________________
      (подпись и печать)


     Подрядчик
     _______________________
       (подпись и печать)
Монолитное и кирпичное строительство домов под ключ. Ремонтно-отделочные работы Яндекс.Метрика
© 2009 ООО БМК-Строй
Договор подряда общая форма